Решение суда о расторжение договора подряда № 02-2609/2016

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

27 сентября 2016 года г. Москва Преображенский районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Гасанбековой Л.Г., при секретаре Караевой А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2609/16 по иску *** к ООО «СК КЕДР» о расторжение договора подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, встречному иску ООО «СК КЕДР» к *** о взыскании задолженности по договорам, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов,

УСТАНОВИЛ:

*** обратилась в суд с иском к ООО «СК КЕДР» о расторжение договора подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, судебных расходов, указав в обоснование иска, что ** между сторонами был заключен договор подряда на строительство №*** – по строительству фундамента **; общая стоимость договора составила ***., из которых ***. – стоимость работ, ***. – стоимость материалов. Истец приняла работу по Акту сдачи-приемки выполненных работ. *** между сторонами был заключен договор подряда на строительство №** – по строительству ** и монтаж **; общая стоимость договора составила **., из которых **. – стоимость работ, ***. – стоимость материалов. Истец исполнила свои обязанности по договору в полном объеме.

По акту сдачи-приемки выполненных работ от *** истец приняла работы на сумму ***, а на сумму ***. работы не приняты. Обнаружив недостатки выполненных работ по Договорам №***, №** от ***, и усомнившись в качестве материалов, используемых ответчиком при выполнении работ, истец неоднократно обращалась к ответчику с требованием устранения недостатков.

*** между *** (Заказчик) и ООО «СК Кедр» (Подрядчик) был заключен договор подряда на строительство №*** – по проведению от

делочных работ **.

Стоимость работ по договору, согласно п. **. раздела 2 «Стоимость работ и

порядок расчетов» определена в Приложениях к договору и составляет ***., из которых ***. – стоимость работ, *** – стоимость материалов. Истец оплатила по настоящему договору общую сумму в размере 9*** В приложениях к договору Заказчиком и Подрядчиком также согласовано задание для Подрядчика.

Во исполнение обязательств, указанных в п. **** «Стоимость работ и порядок расчетов» и п.п. *** «Права и обязанности Заказчика» договора, стоимость работ была оплачена Заказчиком в полном объеме, что подтверждается платежными документами №** от ***, №** от ***, №** от ***. В соответствии с п. ** раздела** договора, сроки выполнения работ определены с *** по ***. Согласно п. ** и п. ***. договора, сроки выполнения работ могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения. Между Заказчиком и Подрядчиком дополнительное соглашение об изменении сроков выполнения работ не подписывалось. Подрядчиком Заказчику результаты работ, как в целом, так и по каждому из отдельных этапов работ не переданы. Таким образом, в рамках выполнения обязательств по договору Подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. В соответствии с п. 6.1. раздела «Ответственность сторон» договора, за просрочку выполнения работ Подрядчиком предусмотрена неустойка в размере ** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более ** от суммы уплаченной Заказчиком. По мнению истца, данные условия договора ущемляют права истца как потребителя. ** истцом в адрес ответчика была направлена претензия по договору подряда на строительство №** от ***. Данная претензия получена ответчиком **. В связи с вышеуказанными обстоятельствами, истец **. просит суд расторгнуть Договор подряда на строительство №**от **, заключенный между ** и ООО «СК КЕДР», взыскать с ООО «СК КЕДР» в пользу **. в счет возмещения убытков денежные средства в размере **., денежные средства, уплаченные за не переданные работы, в размере **., неустойку в размере **., компенсацию морального вреда в размере ***., расходы по оплате экспертизы в размере ***., штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере *** от размера удовлетворенных судом требований.

ООО «СК КЕДР» обратилось в суд с встречным иском к *** о взыскании задолженности по договорам, процентов за пользование чужими денежными средствами, судебных расходов, указав в обоснование иска, что ** между ** (далее - Заказчик) и ООО «СК Кедр» (далее – Подрядчик) был заключен Договор подряда на строительство №*** Предмет Договора определен в п. *** Договора, согласно которому Подрядчик обязуется провести работы по строительству бани по проекту «Грин», своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: ***. Строительство Объекта включает в себя работы, определенные в Приложении №2. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (**) и сдать ее результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ и Дефектной ведомости (**) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Согласно акту сдачи-приемки выполненных работ от **, стоимость использованных материалов и выполненных работ по договору №** составила * ***. Из Акта сдачи-приемки выполненных работ от **, стоимость использованных материалов и выполненных работ по Договору №*** составила **., данные работы оплачены Заказчиком *** Кроме того, Подрядчиком согласно смете (Приложение №** к Договору №***) были выполнены работы по монтажу водосливной системы на сумму **., оплаченные Заказчиком ***. Работы по строительству выполнены в полном объеме, переданы по актам сдачи-приемки работ, согласно которым, стоимость всех выпиленных работ по договору №** от ** составила ***. При этом, Заказчик оплатил работы по вышеуказанному договору в размере *** По мнению истца по встречному иску, сумма задолженности по Договору №*** от *** составляет ** (**). ** года между ** (далее - Заказчик) и ООО «СК Кедр» (далее – Подрядчик) был заключен Договор подряда на строительство №**. Предмет Договора определен в п. ** Договора, согласно которому Подрядчик обязуется провести от

делочные работы бани по

проекту «Грин», своими силами или с привлечением третьих лиц по адресу: **Строительство Объекта включает в себя работы, определенные в Приложении №2. Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (***) и сдать ее результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ и Дефектной ведомости (***) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Заказчиком были выполнены работы, указанные в Приложениях к Договору, что подтверждается Актом сдачи-приемки выполненных работ. Согласно п. ** Договора, в течение *** рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании одного либо нескольких этапов строительства объекта, Заказчик должен осмотреть и принять результат работы, подписав Акт сдачи- приемки выполненных работ, а при обнаружении отступлений от условий договора и технического задания, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе совместно с Подрядчиком внести в Дефектную ведомость.

Пунктом ** Договора определено, что извещение по Договору направляются Подрядчиком в адрес Заказчика по телефону или электронной почте указанной в договоре. Истец по встречному иску по факту окончания работ ** года направил в адрес ответчика по встречному иску акты сдачи-приемки работ от ** по электронной почте, указанной в реквизитах договора, что подтверждается скриншотом страницы электронной почты. В соответствии с п.

** Договора, в случае отказа со стороны Заказчика подписать сдачи-приемки выполненных работ и отсутствия претензий, оформленных рекламационным актом в течение трех дней после окончания работ, договор подряда считается выполненным. Акт сдачи-приемки работ от ** ответчиком по встречному иску не подписан, мотивированный отказ от подписания акта не направлен. Каких-либо претензий по качеству выполненных работ ответчиком по встречному иску в письменном виде не направлялись. Заказчик оплатил по Договору №** от **** денежную сумму в размере ** Стоимость материалов и работ, которые не были переданы Заказчику и не были выполнены, не включались в окончательную стоимость работ по договору. Работы выполнены Подрядчиком в полном объеме, переданы по Акту сдачи-приемки работ, согласно которому стоимость выполненных работ составила ***. ** Работы Заказчиком в полном объеме не оплачены, задолженность составляет *** (***). В связи с вышеуказанными обстоятельствами, с учетом уточнения встречных исковых требований, истец по встречному иску ООО «СК КЕДР» просит суд взыскать в его пользу с ** задолженность по договору подряда на строительство №** от ** денежную сумму в размере ***., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ** задолженность по договору подряда на строительство №** от ** денежную сумму в размере ***., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ***., судебные расходы по оплате услуг представителя в размере *** Представитель истца по основному иску – представитель ответчика по встречному иску *** по доверенности – *** в судебное заседание явился, исковые требования *** поддержал в полном объеме, встречный иск ООО «СК КЕДР» не признал, возражал против удовлетворения встречного иска ООО «СК КЕДР», за исключением встречных исковых требований ООО «СК КЕДР» о взыскании с *** денежных средств по Договору №***от *** в размере ***., ранее представленные письменные возражения на встречный иск поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика по основному иску – представитель истца по встречному иску ООО «СК КЕДР» в лице генерального директора ***, а также представитель ООО «СК КЕДР» по доверенности – *** в судебное заседание явились, иск *** не признали, возражали против его удовлетворения в полном объеме, ранее представленный отзыв на иск (л.д. 53***) поддержали в полном объеме, встречные исковые требования ООО «СК КЕДР» поддержали в полном объеме.

Третье лицо – ***в судебное заседание явился, исковые требования ***.

поддержал, возражал против удовлетворения встречных исковых требований ООО «СК КЕДР».

Выслушав лиц, участвующих в деле, огласив показания ранее допрошенных в судебном заседании *** года свидетелей, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований ***., а также о частичном удовлетворении встречных исковых требований ООО «СК КЕДР» по следующим основаниям.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 753 ГК РФ, заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Заказчик организует и осуществляет приемку результата работ за свой счет, если иное не предусмотрено договором строительного подряда.

В предусмотренных законом или иными правовыми актами случаях в приемке результата работ должны участвовать представители государственных органов и органов местного самоуправления.

Заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В случаях, когда это предусмотрено законом или договором строительного подряда либо вытекает из характера работ, выполняемых по договору, приемке результата работ должны предшествовать предварительные испытания. В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

В судебном заседании установлено, что *** между ***(Заказчик) и ООО «СК Кедр» (Подрядчик) заключен Договор подряда на строительство №*** (далее – Договор), согласно которому подрядчик обязуется провести работы по строительству фундамента **«Грин» с изменениями, далее по тексту «Объект», своими силами или с привлечением третьих лиц, по адресу: *** Строительство Объекта включает в себя состав работ, определенный в Приложении №2 (***).

Согласно п. *** Договора подряда, Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (***) и сдать ее результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ и Дефектной ведомости (**) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. ** Договора, стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и других затрат) определяется в соответствии с Приложением №** (смета) и ** (техническое задание).

Заказчик осуществляет оплату работ в соответствии с графиком платежей (Приложение №2 к настоящему договору) (**).

Согласно п** Договора подряда, сроки выполнения работ, указанных в п.

**. настоящего договора: начало – ***, окончание – ** В соответствии с Приложением №** к договору *** от ***, стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет ***. (***).

Согласно Приложению №2 к договору *** **, итого стоимость работ составляет ***., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет ***., всего к оплате (НДС не облагается) – **., оплата при заключении договора – **., оплата при подписании акта приемки передачи – ***. (л**).

В счет исполнения своих обязательств по договору **от *** истцом были внесены следующие денежные средства: ** – в размере **, ** года – **., *** – **., что подтверждается представленными в материалы дела копиями квитанций (***).

*** между сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору ** от ***, согласно которому стоимость использованных материалов и выполненных работ составила ***.; стороны претензий друг к другу не имеют (***).

*** года между *** (Заказчик) и ООО «СК Кедр» (Подрядчик) заключен Договор подряда на строительство №*** (далее – Договор), согласно которому подрядчик обязуется провести работы по строительству бани «Грин» с изменениями, далее по тексту «Объект», своими силами или с привлечением третьих лиц, по адресу: *** Строительство Объекта включает в себя состав работ, определенный в Приложении №2 (***).

Согласно п. 1.2. Договора подряда, Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (Приложение №1, №2) и сдать ее результат по Акту сдачи- приемки выполненных работ и Дефектной ведомости (Приложение №3, №4) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. *** Договора, стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и других затрат) определяется в соответствии с Приложением №1 (смета) и Приложением №2 (техническое задание).

Заказчик осуществляет оплату работ в соответствии с графиком платежей (***).

Согласно п** Договора подряда, сроки выполнения работ, указанных в п.

**. настоящего договора: начало – *** окончание – ** В соответствии с Приложением №** к договору №*** от *** стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет ** (***).

Согласно Приложению №** к договору №** от **, итого стоимость работ составляет **., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате (НДС не облагается) *** Согласно Приложению ** к договору ** от **, итого стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет ** (**).

Согласно Приложению ** к договору ** от **, итого стоимость работ составляет **., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет ***., всего к оплате (НДС не облагается) – ** (***).

В счет исполнения своих обязательств по договору №** от ***истцом были внесены следующие денежные средства: ** – в размере **, ***. *** – **., ** **., ** – ***., что подтверждается представленными в материалы дела копиями квитанций и копиями платежных поручений (**).

** между сторонами заключено Дополнительное соглашение ** к Договору подряда на строительство №** от **, согласно которому в пункте **изменена дата окончания работ ** на дату ** ** между сторонами заключено Дополнительное соглашение ** к Договору подряда на строительство №** от ** (** ** года между сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору №** от **, согласно которому стоимость использованных материалов и выполненных работ составила ** стороны претензий друг к другу не имеют (**).

** года между сторонами подписан Акт сдачи-приемки выполненных работ по договору ** от **, согласно которому стоимость использованных материалов и выполненных работ составила **.; стороны претензий друг к другу не имеют ** ** между ***(Заказчик) и ООО «СК Кедр» (Подрядчик) заключен Договор подряда на строительство №*** (далее – Договор), согласно которому подрядчик обязуется провести от

делочные работы бани по проекту «Грин»,

далее по тексту «Объект», своими силами или с привлечением третьих лиц, по адресу: д*** Строительство Объекта включает в себя работы, определенные в Приложении №2 *** Согласно п. **** Договора подряда, Подрядчик обязуется выполнить работу по заданию Заказчика (Приложение №1, №2) и сдать ее результат по Акту сдачи- приемки выполненных работ и Дефектной ведомости (Приложение №3, №4) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. **Договора, стоимость работ (с учетом стоимости используемых материалов и других затрат) определяется в соответствии с Приложением ** и Приложением ** Заказчик осуществляет оплату работ в соответствии с Приложением **к настоящему договору (п**).

Согласно п** Договора подряда, сроки выполнения работ, указанных в п.

**. настоящего договора: начало – **, окончание ** В силу п. **. Договора подряда, в случае несвоевременного выполнения работ по настоящему договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0** стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки выполнения работ, но не более ** от суммы уплаченной Заказчиком.

В случае, если просрочка выполнения работ составит менее *** неустойка не уплачивается. В случае, если просрочка выполнения работ составит *** календарных дней неустойка уплачивается с первого дня просрочки выполнения работ.

Согласно п. **. Договора подряда, в случае несвоевременной оплаты работ по Договору, Заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1 % от невыплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. Подрядчик вправе приостановить работы до получения оплаты за данный этап работ, с увеличением срока окончания работ.

В соответствии с Приложением №1 к договору *** от **, стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет **. ** Согласно Приложению №2 к договору ** от **, стоимость работ составляет **., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате (НДС не облагается) **.; оплата в день подписания договора – **., оплата в день доставки материала на участок – **., оплата в день подписания акта приемки передачи – ** В соответствии с Приложением №** к договору ** от **, стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет **. ** Согласно Приложению №** к договору ** от **, стоимость материалов с учетом транспортных расходов *** В соответствии с Приложением ** к договору ** от **, итого стоимость работ – **., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате (НДС не облагается) – ***.; оплата не позднее ** – **., оплата при доставке материала на участок – **., оплата при подписании акта приемки передачи – *** Согласно Приложению ** к договору ** от **, итого стоимость работ – ***., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате (НДС не облагается) – **.; оплата не позднее *** 1***., оплата при доставке материала на участок – ***., оплата при подписании акта приемки передачи – **. (***).

** года внесена оплата по счету ** от ** года в счет оплаты по договору №** от ** (НДС не облагается) в размере 4***, что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №** от ** (****).

*** внесена оплата по счету **от ** в счет оплаты по договору №** от **(НДС не облагается) в размере **., что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №** от ** (**).

** внесена оплата по счету ** от ** в счет оплаты по договору №ПС ** от ** (НДС не облагается) в размере ***., что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №** от *** (***).

*** внесена оплата по счету ** от ** в счет оплаты по договору №** от *** (НДС не облагается) в размере ***., что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №**от *** ** **истцом ***. ответчику по почте направлена письменная претензия об исполнении надлежащим образом в добровольном порядке в срок до *** обязательства по договору подряда на строительство №** от **, что подтверждается представленной в материалы дела копией описи вложения в заказное письмо от *** (***). Данная претензия истца была получена ответчиком ***, что подтверждается представленным в материалы дела отчетом об отслеживании корреспонденции (л***).

В материалы дела ответчиком представлена копия Акта сдачи-приемки выполненных работ **, из которого усматривается, что стоимость использованных материалов и выполненных работ составила **.; дата окончания строительства; **; по настоящему Акту Заказчику ***. передается следующий объект: От

делочные работы согласно смете; после полной оплаты по договору

переданный объект становиться собственностью заказчика (***).

Представленный ответчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ ** подписан только одной стороной – Подрядчиком ООО «СК КЕДР», а Заказчиком ***. данный Акт не подписан. Указанный акт был направлен по электронной почте в адрес ** ** ** внесена оплата по счету ** от ** (НДС не облагается) в размере **, что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №** от ** (л**).

*** внесена оплата по договору №** от ** (НДС не облагается), оплата по счету №**от ** в размере ** поручения №** от ** (***).

*** года внесена оплата по договору №*** от ** года (НДС не облагается), оплата по счету №** от ** в размере **, что подтверждается представленной в материалы дела копией платежного поручения №** от ** (***).

Согласно Приложению №** к договору ** от ***, итого стоимость работ – ***., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате (НДС не облагается) – **.; оплата при заключении договора **.; данный документ ** не подписан (**).

Согласно Приложению №** к договору ** от **, итого стоимость материалов с учетом транспортных расходов в размере **.; данный документ ** не подписан (**).

В соответствии с приложением №** к договору ** от ***, итого стоимость работ – **., строительный материал с учетом транспортных расходов составляет **., всего к оплате в день подписания договора – ***; данный документ **. не подписан (**).

Согласно Приложению №*** к договору ** от **, итого стоимость материалов с учетом транспортных расходов составляет **., данный документ ***. не подписан *** Согласно Приложению №** к договору *** от ***, итого стоимость составляет ***., строительный материал с учетом транспортных расходов – **., всего к оплате (НДС не облагается) – **., данный документ *** не подписан (***).

Согласно Приложению №** к договору ** от ***, итого стоимость составляет ***., строительный материал с учетом транспортных расходов – ***, всего к оплате (НДС не облагается) – **., данный документ *** не подписан (***).

Согласно представленному в материалы дела Техническому заключению по результатам обследования объекта, расположенного по адресу: ***, подготовленного ООО «НЭП» по заказу ** (л**), по результатам обследования отдельно стоящего одноэтажного здания бани, расположенного по адресу: *** экспертом установлено: 1) Выявлен ряд дефектов, связанных с совокупностью нарушений требований технических регламентов и норм. Указанные дефекты отражены в Таблице №** «Дефекты и нарушения» и Результирующей части настоящего Заключения. Выявленные дефекты можно отнести к значительным.

Согласно *** *** «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения (с Изменением №1) « такие дефекты подлежат обязательному исправлению. 2. Подготовлен сметный расчет стоимости работ и материалов по устранению выявленных дефектов и нарушений в текущих рыночных ценах составляет ***, в том числе НДС *** Истцом по основному иску *** понесены расходы по оплату экспертизы в размере ***.

Согласно ст. 12 ГПК РФ, гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В силу ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 67 ГПК РФ, суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив собранные по делу доказательства в соответствии со ст. 67 ГПК РФ, принимая во внимание, что на данную категорию споров распространяется действие Закона РФ «О защите прав потребителей», ООО «СК КЕДР» нарушило право истца по основному иску *** как потребителя, при этом истец была лишена того, на что она была вправе рассчитывать, учитывая, что указанные стороной истца доводы и представленные стороной истца доказательства, в том числе Техническое заключение по результатам обследования объекта, расположенного по адресу: ****, подготовленного ООО «НЭП» по заказу *** стороной ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» не опровергнуты, обязанность по доказыванию возложена на ответчика по основному иску, в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком по основному иску ООО «СК КЕДР» своих обязательств по заключенным договорам подряда и существенным нарушением условий заключенного *** Договора подряда на строительство №** от **, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении исковых требований **. к ООО «СК КЕДР» и полагает возможным расторгнуть Договор подряда на строительство №*** от ***, заключенный между *** и ООО «СК КЕДР», взыскать с ООО «СК КЕДР» в пользу *** в счет возмещения убытков денежные средства в размере ***, денежные средства, уплаченные за не переданные работы, в размере ***., неустойку в размере *** В соответствии со ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Таким образом, при определении размера компенсации морального вреда, в соответствии с положениями ст. 151 ГК РФ, ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей», суд, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, учитывая степень вины нарушителя, и иные обстоятельства дела, дающие основания полагать, что виновными действиями ответчика истцу причинены нравственные страдания, вызванные нарушением его прав потребителя, определяет ко взысканию с ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» в пользу истца по основному иску ***. денежную компенсацию морального вреда в размере ** в остальной части исковые требования *** о взыскании компенсации морального вреда удовлетворению не подлежат.

В соответствии с положением ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся в том числе суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг представителей; расходы на производство осмотра на месте; связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; другие признанные судом необходимыми расходы.

Руководствуясь положениями ст.ст.94 ГПК РФ, изучив материалы гражданского дела, с учетом разумности, суд находит возможным взыскать с ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» в пользу истца по основному иску ***. расходы по оплате экспертизы в размере *** Поскольку в соответствии со п. 4 ч. 2 ст. 333.36 НК РФ, ст. 17 Закона «О защите прав потребителей» истец *** от уплаты государственной пошлины при подачи иска в суд, освобождена, сумма государственной пошлины, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ, в размере **** что пропорционально удовлетворенной части иска, подлежит взысканию с ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» в доход бюджета г. Москвы.

В силу п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, в связи с чем, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя.

Поскольку суд пришел в выводу о частичном удовлетворении требований потребителя ***. и взыскании в ее пользу с ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» общей суммы в размере ***., а ответчиком ООО «СК КЕДР» не соблюдено в добровольном порядке удовлетворение требований истца по основному иску *** с ответчика по основному иску ООО «СК КЕДР» в пользу истца по основному иску *** подлежит взысканию штраф в размере ** от суммы присужденной ко взысканию, а именно: *** Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, разрешая встречный иск ООО «СК КЕДР» к ***. суд приходит к выводу о его частичном удовлетворении и полагает возможным взыскать с *** в пользу ООО «СК КЕДР» задолженность по договору №*** *** в размере ***., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ***., в остальной части встречные исковые требования ООО «СК КЕДР» к ***. о взыскании остальной задолженности по договору №*** от *** и процентов за пользование чужими денежными средствами, задолженности по договору №*** от *** в размере ***. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ***., - удовлетворению не подлежат.

Согласно ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

При таких обстоятельствах, изучив материалы гражданского дела, с учетом разумности и справедливости, суд находит возможным взыскать с ответчика по встречному иску *** в пользу истца по встречному иску ООО «СК КЕДР» судебные расходы по оплате услуг представителя в размере *** коп., в остальной части исковые требования о взыскании судебных расходов по оплате услуг представителя удовлетворению не подлежат.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ суд

РЕШИЛ

Иск *** удовлетворить частично.

Расторгнуть Договор подряда на строительство №*** от ***, заключенный между -**** и ООО «СК КЕДР».

Взыскать с ООО «СК КЕДР» в пользу *** в счет возмещения убытков денежные средства в размере ***., денежные средства, уплаченные за не переданные работы, в размере ***., неустойку в размере ***., компенсацию морального вреда в размере ***., расходы по оплате экспертизы в размере ***., в удовлетворении остальной части исковых требований *** к ООО «СК КЕДР» о взыскании неустойки, взыскании компенсации морального вреда – отказать.

Взыскать с ООО «СК КЕДР» в пользу *** штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере *** Взыскать с ООО «СК КЕДР» в доход бюджета города Москвы государственную пошлину в размере ***.

Встречный иск ООО «СК КЕДР» удовлетворить частично.

Взыскать с ** в пользу ООО «СК КЕДР» задолженность по договору №*** от *** в размере ***., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере **., судебные расходы по оплате услуг представителя в размере ***., в удовлетворении остальной части встречных исковых требований ООО «СК КЕДР» к *** о взыскании остальной задолженности по договору №*** от ** и процентов за пользование чужими денежными средствами, задолженности по договору №*** от ** в размере ***и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере ***., остальной части судебных расходов по оплате представителя – отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме.

Полный текст решения изготовлен 03 октября 2016 года.

Судья Л.Г. Гасанбекова.